« Back to Search« Back to SearchSearch » Preventive and corrective maintenance of air conditioning systems technical premises DIRISI chain on defense based Montlhery  esid idf

Preventive and corrective maintenance of air conditioning systems technical premises DIRISI chain on defense based Montlhery

  Saint-Germain-en-Laye France — esid idf
Published March 23, 2015 — Deadline May 5, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Base Defense Montlhery (77 and 91) - preventive and corrective maintenance market of air conditioning systems technical premises DIRISI chain.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Nom, adresses et point(s) de contact
ESID IDF, base des loges - 8 avenue du président kennedy - B.P. 40202, F-78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.
Activité principale
Défense.
Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur
maintenance préventive et corrective des systèmes de climatisation.
Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Services.
Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
Information sur l'accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions
base de Défense de Montlhéry (77 et 91) - marché de maintenance préventive et corrective des systèmes de climatisation des locaux techniques de la chaîne DIRISI.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
42512000, 50000000.
Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
Lots
Division en lots : Non.
Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
Quantité ou étendue globale
le présent marché a pour objectif "L'Exécution des prestations de maintenance préventive et corrective, de niveaux 1 à 4 (au sens de la norme afnor fd x 60-000), d'installations présentes sur les sites de la base de défense (B.D.D) de Montlhéry (77 et 91), relevant du domaine technique de la climatisation de locaux techniques de la DIRISI.
Informations sur les options
Options : oui.
Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en jours : 180 (à compter de la date d'attribution du marché).
Cautionnement et garanties exigés
Néant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Le marché est un marché à prix mixte avec un montant minimum et un montant maximum comprenant une partie à prix forfaitaire correspondant aux prestations des forfaits F1, F2 et F3 définis à l'article 1.5 du CCAP et une partie à prix unitaires définie au BPU. Les prestations sur prix unitaires font l'objet de bons de commande dans les conditions définies à l'article 3 du Ccap. Le marché est conclu en euros. Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement. L'article 4 du C.C.A.P. Du marché fixe les prix et mode d'évaluation des prestations ainsi que le mode de variation des prix et le mode de règlement des comptes. Les délais de paiement sont fixés, conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Les candidats pourront soumissionner sous la forme juridique de leur choix mais ils ne pourront se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses cotraitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage en ce qui concerne l'exécution du marché.
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux (renseignements concernant leurs qualités et capacités, notamment à concourir aux marchés de l'etat) : (En cas de groupements, tous les justificatifs sont à fournir par chacun des membres du groupement et la lettre de candidature sera signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité) - une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (modèle Dc1 à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) ; - une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement - modèle Dc2 (à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) comportant l'élément suivant : - existence éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente) à l'encontre du candidat (dans l'affirmative, joindre une copie du jugement correspondant) ; - pouvoirs de la personne habilitée à engager la société;- l'extrait KBIS ou la carte d'indentification justifiant de l'inscription au répertoire des Métiers ou récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (pour les entreprises en cours d'inscription).
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : certificat de qualification Qualibat 5523 (maintenance d'installations de climatisation - technicité supérieure) ou équivalent (certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence à réaliser la prestation avec attestations d'organismes professionnels ou attestations de maîtres d'ouvrages, de moins de 3 ans, justifiant de leur capacité à réaliser ce type de prestation (prestations équivalentes en nature et en importance)) - liste des prestations de nature et d'importance équivalentes réalisées depuis les 3 dernières années;.
Marchés réservés
Non.
Type de procédure
Ouverte.
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée : non.
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
P-MLY-15-002.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
5 mai 2015 - 16:00.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Visite des lieux obligatoire : Les entreprises devront obligatoirement se rendre sur le site (contacts pour visite indiqués à l'article 1.6). Chaque candidat devra être muni le jour de la visite d'une pièce d'identité en cours de validité, afin de permettre l'établissement d'un laissez-passer provisoire pour accéder au site. Si ce laissez-passer est refusé par les autorités militaires dans le cadre du contrôle élémentaire, le candidat concerné ne pourra pas évoquer ce fait pour qu'il soit procédé à une nouvelle visite pour son compte personnel ou pour le compte de son représentant.au cours de cette visite du site, le représentant du maître de l'ouvrage répondra à l'ensemble des questions écrites portant uniquement sur la compréhension du cahier des charges et sur les conditions de déroulement de la consultation. Les réponses aux questions écrites feront l'objet d'un compte-rendu transmis via La Place (cf.article 1.2 du Rc). Une attestation de visite des lieux leur sera délivrée, signée d'un représentant du service de l'infrastructure de la défense et sera obligatoirement jointe à l'offre sous peine d'irrecevabilité de celle-ci. pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande par l'intermédiaire de la Plateforme des achats de l'etat (Place). Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré un dossier. le marché est un marché à tranches ; la durée initiale de la tranche ferme, c'est-à-dire sa durée de validité avant toute reconduction, est de douze (12) mois à compter de sa date de notification. La tranche ferme est reconduite, au maximum trois fois, par décision expresse conformément à l'article 7.3 du Ccap. Les offres seront transmises soit sous forme dématérialisée sur le site www.marches-publics.gouv.fr soit sous pli cacheté par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité à l'adresse suivante : etablissement du service d'infrastructure de la defense " d'ile-de-france" - service achats d'infrastructure - base des Loges - bâtiment 054 - 8 avenue du Président Kennedy B.P. 40202 - 78102 saint germain en laye Cedex.Les offres devront être remises, contre récépissé, avant les date et heure limites indiquées sur la page de garde du règlement de consultation. Si elles sont envoyées par la poste, elles seront adressées par pli recommandé avec avis de réception postal, et devront parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites indiquées. Le service achats infrastructure de l'établissement du service d'infrastructure de la défense Ile-De-France est ouvert du lundi au vendredi : 09h00 à 11h00 - 13h30 à 16h00. Les vendredi 03 avril, lundi 06 avril et vendredi 1er mai 2015, l'esid sera fermé. La date de remise des offres demeure inchangée. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20 mars 2015.
Instance chargée des procédures de recours
Greffe du tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles. E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr . Tél. (+33) 1 39 20 54 00. Fax (+33) 1 30 21 11 19.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles. E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr . Tél. (+33) 1 39 20 54 00. Fax (+33) 1 30 21 11 19.
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
20 mars 2015.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB